Образец (Примерный). Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения (между юридическими лицами)
Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения
Муниципальный контракт на комплексное техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автомобильного транспорта для муниципальных нужд
Представленный текст является образцом договора подряда на текущий ремонт. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Согласно условиям договора, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика ремонт, а заказчик обязуется создать подрядчику надлежащие условия для выполнения ремонтных работ, принять их результат и оплатить в порядке, установленном соглашением. Оформление и исполнение договора регламентируются общими положениями о подряде, а также некоторыми специальными нормами, связанными с выполнением строительных работ. Сторонами типового образца договора подряда на текущий ремонт являются подрядчик и заказчик, в качестве которого могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, обладающие необходимыми профессиональными навыками и имеющие соответствующие разрешительные документы для проведения работ, требующихся для исполнения договора. В том случае, если работы по договору выполняются для удовлетворения бытовых и других личных потребностей заказчика-гражданина, к взаимоотношениям сторон применяются положения, относящиеся к договору бытового подряда. Предметом соглашения являются работа и ее результат. Содержание и объем работ, а также предъявляемые к ним требования определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для текущего ремонта, определяются в соответствующих приложениях — Перечне материалов и Перечне оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи. Стоимость определяется в Смете, которая после утверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения. Срок договора следует отличать от срока выполнения работ. Сроком выполнения работ может быть конкретная дата или событие. Кроме того, сторонами договора могут быть предусмотрены промежуточные сроки выполнения работ. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в соответствии с техническим заданием, сметой и требованиями, предъявляемыми строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими актами. Помимо этого исполнитель обязуется обеспечить надлежащее качество ремонтных работ и конечного результата, а также закончить ремонт в сроки, установленные договором. Заказчик обязуется создать подрядчику надлежащие условия для проведения работ по договору подряда на текущий ремонт, принять результат, в разумный срок сообщить об обнаруженных недостатках и оплатить подрядчику работу. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя, осуществлять контроль за ходом и качеством ремонтных работ, сроков их выполнения, продуманного использования подрядчиком материалов и оборудования. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом. Незамедлительно информировать о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Работы в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата Работ. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования:. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает , безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ , если по характеру Работ такой возврат возможен. Оплата по Договору производится в следующем порядке: Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. Способ оплаты по Договору: При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета. Акт сдачи - приемки выполненных работ 2 два экземпляра и счет-фактуру по выполненным работам 1 один экземпляр , оформленные в соответствии с требованиями законодательства. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа , Работы считаются принятыми и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п. При досрочном выполнении Работ обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает , если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. Договор составлен в 2 двух подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. Горячая линия 8 Учитывает требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов. Основные условия договора подряда на текущий ремонт Предмет договора Предметом соглашения являются работа и ее результат. Стоимость работ Стоимость определяется в Смете, которая после утверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения. Срок выполнения работ Срок договора следует отличать от срока выполнения работ. Права и обязанности сторон по договору подряда на текущий ремонт Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в соответствии с техническим заданием, сметой и требованиями, предъявляемыми строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими актами. Структура и содержание договора подряда на текущий ремонт Дата и место заключения соглашения. Согласно настоящему договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить ремонтные работы в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном соглашением. Содержание, объем и сроки выполнения работ указываются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Подрядчик определяет способы выполнения задания самостоятельно. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, определяются в соответствующих перечнях. Уточняется на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленных ими материалов и оборудования, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом же пункте стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями и лицензиями на проведение работ, что подтверждается соответствующими документами к бланку договора подряда на текущий ремонт прикладываются копии указанных документов. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются соответствующие даты или события. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Стоимость работ и порядок расчетов. Порядок сдачи и приема работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на текущий ремонт. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России. Адреса и реквизиты сторон. Дополнительные документы к бланку договора подряда на текущий ремонт Заполнить и скачать бланк договора можно на нашем сайте вместе с приложениями: Техническое задание; Смета; Перечень материалов; Перечень оборудования; Акт приема-передачи материалов; Акт приема-передачи оборудования; Дополнительное соглашение; Протокол разногласий; Протокол согласования разногласий. Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах: Предмет подряда ; Стороны подряда ; Условия подряда ; Форма подряда ; Нормы права подряда ; Учет подряда ; Заключение подряда ; Расторжение подряда ; Приложения подряда ; Документы подряда. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодным для обычного использования: Порядок сдачи и приемки работ. Основания и порядок расторжения договора. Разрешение споров из договора. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. Мне необходимо заключиь договор подряда с официнтом, незнаю что писать в услугах какие он нам оказывает, так чтобы небыло совпадения с обязанностями по трудовому договору? Подскажите, пожалуйста, как заключить договор, если нам необходимо заключить договор подряда на проведения психологического исследования. Конечный заказчик - это не та компания, с которой заключается данный договор. Как это можно оформить? Чтобы результаты оценивал именно конечный заказчик. Мне необходимо заключить договор с юридическим лицом я тоже юр лицо на лучевое обследование пациентов. Своего рентгена нет, так как нужно получать лицензию. Нужно составить договор на выполнение подрядных работ между частным предприятием и физ. Требуется договор подряда детских аниматоров, чтобы не набирать и в штат ИП. Схема - аниматор приходит в офис, берет костюм, инвентарь, подписывает договор, в котором указывается, что он получил все необходимое для проведения праздника, обязуется провести праздник, получить деньги клиента, привезти деньги в офис и получить свою долю. Добрый день, подскажите пожалуйста. Нужен договор на выполнение высотных работ по покраске. Я физ лицо, заказчик юр. Собственник квартиры хочет отремонтировать протекающую кровлю над собой в жилом многоэтажном доме, но ждать вечной реакции от ТСЖ не хочет. Вместо этого он намеревается привлечь к этой работе подрядчика, согласовать его с ТСЖ, профинансировать выполнение работ "от начала и до конца", а потом получить компенсацию с ТСЖ. ТСЖ согласны на этот шаг, но нужна форма договора подряда с участием всех вышеуказанных лиц. Можно ли сделать данный трехсторонний договор? Работаю на заказчика по договору подряда охрана объекта. Разъясните,пологаеться ли мне оплачивыемый отпуск и оплата работы в праздничные дни согласно ТК РФ? Скажите, пожалуйста,кто - нибудь знает-в договоре подряда стоимость оплаты услуг прописывается??? Скажите, пожалуйста, что имеется в виду под "оборудованием для выполнения работ"? Оборудование, с помощью которого подрядчик выполняет работы сварочное оборудование, строительная техника, измерительный инструмент, электроинструмент и т. Мне необходимо составить доп соглашение к договору подряда, где подрядчик утупает новому лицу исполнение работ по данному договору и обязуется перечислить на счет нового подрядчика ранее полученный аванс. Как мне составить с помощью Вашей программы "Договор о курьерском обслуживании приедприятий и организаций" Просто мне очень понравилась Ваша прога, поэтому хочется работать только с Вами! Какой договор подойдет для заключения с физ лицом по выполнению кровельной работы демонтаж крыши? Посоветуйте пожалуйста какой договор подойдет между юр. Подскажите пож-та, возможно ли закючение одного договора с несколькими юридическими лицами. Предмет договора поставка единого пакета Программного обеспечения всем компаниям для совместного использования и доработка его частей для каждой организации с соотвествующей оплатой от разных юрлиц. Само помещение которое будет ремнотироваться оформлено на ИП. Подскажите, если я выступаю посредником между заказчиком и ремонтно-строительной бригадой, возможно ли заключить два договора, один с клиентом, другой с бригадой, но при этом мне нужно заключить их таким образом, чтобы юридически ни одна из сторон не пересекалась с другой, а общение и выяснение всех моментов шло только через меня? Какие могут быть подводные камни? Здравствуйте, Такой вопрос, у меня компания по предоставлению услуг грузчиков, разнорабочих и другого персонала. Я с клиентом заключаю договор подряда, так ведь? При этом нужно ли заключать какие-то договора со своими работниками? И как вообще все это делается? Сумма договора и сроки исполнения оговорены. Имеет ли право заказчик требовать наличия такого пункта договора и что должно быть прописано в договоре чтобы можно было снимать людей в случае форсмажора по техусловиям со стороны заказчика? Добрый день, не могу найти отчет использования материалов, он необходим как и Заказчику, так и Подрядчику для списания материалов. Желательно чтобы в договоре подряда с физ. Добрый день, подскажите пожалуйста где и как мне прописать то что заказчик будет выдавать "n" семму денег на покупку материала для строительства, при условии что, поставки материала для работ предоставляються заказчиком. Или не стоит этого указывать? Еще нужно гдето указать что заказчик несет полную финансовую ответственность за погрузочные, транспортировачные, разгрузачные услуги. Или нестоит этого указывать? Или может просто, прописать всю сумму на материалы и работы в договоре и в нем же указать что все материалы для выполнения работ закупаються подрядчиком? Тогда стоит ли указывать перечень требуемых материалов или по приемке-сдаче обьекта предоставить полный отчет по израсходованым денежным средствам и материалам? Как нужно в договоре подряда физ. Или это не нужно? Скажите, пожалуйста, можно ли использовать договор подряда для регулирования отношений с сезонными работниками имеютс в виду, в первую очередь, продавцы мороженого. Мне нужен договор на выполнение работ по межеванию земельных участков. Какой договор мне выбрать? Добрый день, Мне нужен договор с физ лицом создать на создание строительно-монтажного отдела в организации. Какой договор лучше выбрать? Подскажите, пожалуйста, какой договор мне выбрать? Виновник хочет меня, как физ. Работу будет принимать организация-владелец. Договор строительного подряда жилого дома будет оплаичваться за счет средств Жилищного сертификата. Банк просит указать это в договорое в том числе данные сертификата. В какой формулировке и каком пункте договора лучше всего это сделать? Правильно ли я выбрала этот образец договора, для заключения с клиентами - заказчиками? И, какой договор посоветуете мне заключить с моей бригадой они физ. У меня печатная компания, специализирующаяся на широкоформатной и интерьерной печати. Большая база клиентов, физические лица, ООО, ПАО, ИП. То есть печатаем различные изделия по заданиям заказчиков. Работа практически конвейерная, каждый день до ста разнообразных заказов. Есть постоянные клиенты, которые заказывают круглый год. Можно ли заключить универсальный договор отдельно для ИП, ООО и ПАО на -1 день? Чтобы не заключать договор на каждое изделие? Я работаю ы муниципальном учреждении и с целью оптимизации расходов нас обязуют заключать договора гражданско-правового характера с уборщиками помещений. На сколько это правильно, ведь это не кратковременная работа, а систематическая? Спасибо вам за сервис - вы очень помогаете и спасаете таких просчтых смертных, как я. По окнчании работ - акт выполненных работ. Во всех случаях нужен договор и акт выполненных работ. Подскажите, просто умоляю, какие договоры в каждом случае я должна выбрать? Добрый вечер, подскажите праильно ли выбран договор, покупаем материалы и оборудование, делаем монтаж электрических сетей и сисем автоматизации на объекте? Есть ли образец сметы? В план-графики сроки выполнения работ и приобретения материалов? Собственник дал устное согласие на проведение работ, и даже разрешил использовать ранее стоящие столбы-опоры. На время строительства домов, было подключено временное электричество от ТП застройщика - собственника. Организация попросила предоставить Сервитут, но на тот момент он бы накладывался через суд. Прошло время, собственник пересмотрел своё решение планирует передать землю под дорогу Государству , и на добровольной основе согласился предоставить свой земельный участок для данного вида работ. Нужна простая форма договора с пролонгацией на 10 месяцев. Есть ли такой в природе? Занимаюсь онлайн образованием конкретная деятельность - продажа обучающих вебинаров, видеоуроков, методичек, презентаций, консультирование через интернет , предпринимательская деятельность зарегестрирована как информационно-консультационные услуги. Вся деятельность ведется через интернет. Хочу чтобы всю вышеперечисленную деятельность делали удаленные сотрудники, в том числе иностранные. Правильно понимаю к нему в добавок нужен акт приема-передачи материалов всего контента который был создан Исполнителем? Вчера создал договор, но у меня возникли вопросы. И возник ещё такой вопрос, Заказчик хочет чтобы ему изготовили и установили дверь, но чертежей не предоставляет, как заключить договор чтоб Заказчик не мог предъявлять претензий при приёме работ? Подскажите, пожалуйста, я ИП программист, планирую заключить договор на долгосрочный проект с одной фирмой - какие сопутствующие документы мне для этого нужны? Может ли быть ТЗ сразу прописано в договоре? И нужно ли каждый месяц запрашивать акт и счет или можно сделать данные документы на несколько месяцев сразу? Заранее спасибо за ответ! Добрый день, уважаемый коллектив Freshdoc. Нам нужен договор подряда на постоянное выполнение услуг аутсорсинг в производственном цикле на давальческом сырье. Какой договор вы посоветуете выбрать? С уважением, Ростомян Давид. Мне необходимо составить договор , в котором говорится, что наше агентство недвижимости занимается поиском клиентов для строительно-ремонтной организации. А они в свою очередь платят нам за привлеченного клиента. Какой договор должн быть? Мужчина-пенсионер выполняет сварочные работы и обладает соответствующей квалификацией, у организации которая заключила договор с Башнефтью на выполнение данных услуг 1. Может ли он заключить договор подряда и какой именно? Обязан ли предоставлять гарантии в выполнении своих работ? Стоит ли оформить ему ИП? Вам подойдет договор возмездного оказания услуг http: После каждого документа имеется блок полезной информации, в котором вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора. Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистымподчеркиванием. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер. Вам подойдет договор вомездного оказания бухгалтерских услуг - http: Под каждым договором имеется блок полезной информации, изучив который вы сможете самостоятельно выбрать необходимый договор. Посмотрите также трудовые договоры http: Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием. Этот договор вам подойдет, можете посмотреть также договор строительного подряда -http: Под каждым документом имеется блок полезной информации, который поможет вам выбрать необходимый документ. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется. Из вашего вопроса не совсем понятны взаимотношения всех трех сторон, а также почему вы хотите прописать все в одном договоре. Возможно, вам необходимо заключить два договора. Посмотрите данный договор подряда либо договор возмездного оказания услуг - http: В нашей программе имеется также возможность редактирования документа в режиме "Правка". Вам подойдет договор возмездного оказания услуг - http: После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете его распечатать. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать. Договор вы выбрали правильно. В частности, в первой настройке "правовой статус сторон" вам необходимо выбрать ИП и физлицо, в настройке "Работа выполняется из материалов" выбрать последний вариант. Обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом. Уточните, пожалуйста, ваш вопрос, а также обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом. Вы правильно выбрали договор. Советуем посмотреть и трудовой договор http: Вы можете воспользоваться нашим договором оказания услуг http: В данном договоре Вам необходимо будет ответить на вопросы опросного листа. В частности, на вопрос "Задание Заказчика" Вам необходимо ответить "Оформлено в виде документа - приложения к договору". Далее заполняете поля ввода в договоре. В приложении к договору "Задание Заказчика" описываете все действия аниматора обязанность провести праздник по определенному сценарию, получение денег и т. Я думал об этом виде договора, это нормально, что аниматор будет оказывать услуги не совсем мне? Вам необходимо заключить 2 договора оказания услуг. Первый договор заключается между Вами и Вашим клиентов тем, кто заказывает услуги аниматора. По данному договору Ваш клиент будет являться Заказчиком, а Вы - Исполнителем. На вопрос опросного листа "Способ оказания услуг" Вам необходимо ответить "Соисполнитель возможен без предварительного согласования с Заказчиком". Второй договор будет заключен между Вами и аниматором. По данному договору Вы будете являться Заказчиком, а аниматор - Исполнителем. И как ранее было написано, в задании Заказчика Вам необходимо будет прописать все действия, которые необходимо выполнить аниматору. Да, данный шаблон подойдет. В частности, на вопрос "Правовой статус Заказчика" Вам необходимо ответить юридическое лицо, а на вопрос "Правовой статус Исполнителя" - физическое лицо. Ответьте на вопросы опросного листа и заполните поля ввода. Советуем Вам заключить договор возмездного оказания услуг http: Да, можно составить трехсторонний договор подряда, в котором Вы оплачиваете произведенные работы подрядчика, а ТСЖ в определенные договором сроки возмещает Вам потраченные денежные средства. Либо заключить самостоятельное соглашение с ТСЖ, в котором он возмещает Вам потраченные денежные средства. Если работы подрядчика предназначены для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, вам подойдет договор бытового подряда - http: Отвечайте на вопросы опросного листа и заполняйте поля ввода. В настройке "Правовой статус сторон" выберите "Заказчик - физическое лицо", "Подрядчик - юридическое лицо". На его содержание влияют настройки "Стоимость работ: Под оборудованием для выполнения работ в п. Данный пункт формируется в зависимости от выбранного Вами ответа на вопрос "Оборудование для выполнения работ предоставляется", то есть на кого возлагается ответственность по предоставлению оборудования надлежащего качества, с помощью которого производятся работы. В договоре подряда в обязательном порядке указываются начальные и конечные сроки выполнения работ ст. По соглашению сторон в договоре могут так же предусматриваться промежуточные сроки. Конечный срок выполнения работ можно будет изменить продлить путем подписания сторонами дополнительного соглашения об увеличении сроков выполнения работ. Мы консультируем только в рамках настроек наших договоров. Данный вопрос вы можете уточнить в пенсионном фонде. Поскольку подрядчик по договору подряда одновременно является и кредитором в части требовать оплаты по договору , и должником обязан выполнить работы , права и обязанности подрядчика по этому договору могут быть переданы третьему лицу только с письменного согласия заказчика. То есть, заказчик может дать как отдельное согласие на замену подрядчика по договору, так и участвовать в сделке в качестве одной из сторон соглашения о перемене лиц в обязательстве. Кроме того, в нем Вы также вправе предусмотреть иные условия, имеющие для Вас существенное значение. Вы так же, можете заключить с лицом, которому вы хотите передать права и обязанности по договору подряда договор строительного субподряда - http: Для определения условий о порядке оплаты по договору Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа в вопросе "Оплата работ" и договор автоматически сформируется под Ваши условия. Если Вам необходим договор между Заказчиком и Генподрядчиком Вам подойдет Договор генерального строительного подряда - http: Если Вам необходим договор между Генеральным подрядчиком и субподрядчиками Вам подойдет Договор строительного субподряда - http: Для формирования документов Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все имеющиеся поля ввода. Вид договора зависит от выполняемых Исполнителем работ. Если договор заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата, то Вам необходим Договор подряда - http: Если договор заключается на оказание услуг совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , то Вам необходим Договор возмездного оказания услуг общий - http: Для формирования договора Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. Заранее благодарю за ответ. Для его формирования необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. При этом, если исполнитель будет являться Вашим работником состоящим в штате организации, то Вам необходим Трудовой договор универсальный - http: Чтобы воспользоваться нашим сервисом, ответьте на вопросы опросного листа и заполните поля ввода. Возможно, но вам будет удобнее заключить договор с каждым юрлицом в отдельности, так как оплата и объемы работ будут различаться. Можете также разместить договор-оферту. Если ремонтируемое Вами помещение используется в предпринимательской деятельности, а также сумму расходов на осуществление ремонта Вы планируете учесть в качестве расходов для уменьшения налоговой базы, Вам необходимо заключить договор от имени ИП. При этом необходимо учесть, что Вы также будете являться налоговым агентом по отношению к подрядчику физическому лицу и обязаны удерживать и перечислять НДФЛ с суммы дохода подрядчика физического лица. Вам подойдет договор оказания рекламных услуг - http: Для формирования договора необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. В Вашем случае возможно два варианта. После заключение договора подряда с Заказчиком Вы уже самостоятельно заключаетедоговор субподряда со строительной бригадой например договор строительного субподряда - http: Но при этом Вам необходимо учитывать, что обязательство по договору подряда будут возлагаться на Вас и Вы будете ответственны за его выполнение. В агентском договоре Вы будете выступать в качестве агента. Да, Вы правильно выбрали договор. Для того чтобы воспользоваться нашим сервисом Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода, текст договора автоматически сформируется. С сотрудниками Вы можете заключить трудовой договор, который расположен по ссылке http: Мы консультируем только в рамках составления договоров на нашем сайте и в части налогообложения не консультируем. Наличие такого пункта не является обязательным для заключения данного договора. Если Вы с Заказчиком придете к соглашеню, что гарантия наличия определенного числа рабочих на объекте в независимости от технических условий не нужна, то можно внести пункт следующего содержания: N , то данная форма не относится к заключению договора, а является ежемесячным отчетом для представления в производственно-технический отдел и бухгалтерию, поэтому форма М отсутствует в пакете документа. В случае, если обязанность по предоставлению материалов возлагается на Заказчика, то ответственность за качество предоставленного материала несет также Заказчик. Советуем Вам на вопрос опросного листа "Работа выполняется из материалов: Указывать перечень материалов необходимо для того, чтобы Подрядчик выполнил работы именно из указанных вами материалов. Налогоплательщиками являются лица установленные НК РФ, которые не могут быть изменены соглашением сторон договором. По отношению к физическому лицу налоговым агентом выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в зависимости от того с кем заключается договор , на которых возложены обязанности по исчислению и удержанию у налогоплательщика налога. Если договор заключается между физ. Здравствуйте подскажите пожалуйста где и как мне указать о возврате суммы неизрасходованных средств выделенных на приобретение материалов например на основании форм КС2 и КС3. Если вы выделяете на приобретения материалов определенную сумму, то вам лучше всего разделить стоимость работ и стоимость материалов и указать следующее: Данное условие вы можете внести в раздел 5 Договора. Спасибо за емкий и подробный ответ! Не могли бы Вы подсказать какой договор составлять с Заказчиком при использовании второго варианта работы со строительной бригадой работа по агентскому договору? К примеру, я заключаю агентский договор со строителями и все общение с заказчиком будет идти через меня, а с самим клиентом какой договор в таком случае подписывать? С заказчиками вы заключаете уже выбранный вами договор подряда. То есть, стороной сделки договора подряда будут выступать Заказчик клиент и Подрядчик строительная бригада , при этом вы в данном договоре будете выступать от имени Подрядчика в качестве агента посредника , действующего на основании агентского договора. Кроме того, если вы хотите подписывать договор подряда с Заказчиком самостоятельно не привлекая строительную бригаду , вам необходимо в агентском договоре указать, что договор между Принципалом и клиентом Заказчиком заключаются Агентом, при этом Принципал строительная бригада предоставляет Агенту вам право совершать от его имени сделки, на условиях определяемых Агентом самостоятельно. Вопрос касательно количества договоров - можно ли заключать один тип агентского договора и договора подряда универсальная форма каждого договора который подойдет для заполнения обеими сторонами в случае если любая из них будет ИП, физ лицом или юр лицом? В опросном листе договора подряда есть настройка: Агентский договор расположен по ссылке: Вам подойдет договор оказания услуг, который расположен по ссылке: График работы подрядчика вы можете внести самостоятельнопосле выгрузки документа в Word. Остальные пункты по нумерации смещаютсявниз. Еще раз обращаем Ваше внимание, что в Вашей ситуации лучше заключить договор оказания услуг, который расположен по ссылке: Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. В зависимости от видов перевозки Вам подойдет один из договоров, расположенных по ссылке - http: Предложили договор подряда на должность помощника бухгалтера? В зависимости от характера отношений между физическим лицом, осуществляющим в интересах юридического лица деятельность, отношения могут представлять либо трудовые, либо гражданско-правовые отношения договор подряда, договор оказания услуг. По гражданско-правовым договорам о выполнении работ или оказании услуг подрядчик исполнитель обязан выполнить конкретное задание задания заказчика п. По трудовому же договору работник должен работать по конкретной должности в соответствии со штатным расписанием, по определенной профессии, специальности и выполнять задания работодателя по мере их поступления часть вторая ст. Таким образом, предметом трудового договора является сам процесс деятельности работника. Подрядчики исполнители сами определяют порядок выполнения возложенных на них договором обязанностей и делают это за свой счет, если иное не предусмотрено договором п. Работник же должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим рабочего времени часть вторая ст. Подрядчики исполнители получают не заработную плату, а предусмотренное договором вознаграждение, которое выплачивается не каждые полмесяца, как зарплата часть шестая ст. Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него не распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством отпуска, больничные и др. Заключение гражданско-правового договора является обоснованным, только если между сторонами отношения действительно гражданско-правовые, а не трудовые отношения. В случае, если собираете дикоросы для ООО - рекомендуем Вам Договор подряда, который расположен по ссылке: В случае, если Вы продаете дикоросы ООО то Вам подойдет Договор купли-продажи, который расположен по ссылке: В случае, если Вы по заказу ООО приобретаете дикоросы у иных физических или юридических лиц, рекомендуем Вам Агентский договор на покупку товара, который расположен по ссылке: Для того, чтобы воспользоваться нашим сервисом Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода, текст договора сформируется автоматически. Согласно части 1 статьи 35 Закона о кадастре, кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого договора подряда на выполнение кадастровых работ. Для формирования документа Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. Если Вы имеете ввиду выполнение строительных работ подрядчиком-физическим лицом, то рекомендуем Вам пройти по ссылке: Если же Вам необходимо создать отдел, то предлагаем внести соответствующие изменения в штатное расписание, воспользовавшись процедурой, расположенной по ссылке: Если же Вам необходим договор с физическим лицом, который будет оказывать услуги по поиску и подбору сотрудников, рекомендуем Вам пройти по ссылке: Для того, чтобы сформировать его текст с учетом Ваших условий, Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа и заполнить все поля ввода. Текст договора сформируется автоматически. Спасибо, что пользуетесь нашим сервисом! Если речь идет именно о строительном подряде на постройку жилого дома, то можно воспользоваться формой договора строительного подряда, расположенного по ссылке: В параграфе "Стоимость работ и порядок расчетов" соответствующие пункты об оплате и способе оплаты по договору подряда нужно объединить и изложить следующим образом: При использовании шаблона выбранного Вами договора подряда порядок изменений соответствующих пунктов будет аналогичным. Да, Вы верно выбрали образец договора для оформления отношений с клиентами — заказчиками электромонтажных работ. Чтобы допустить к выполнению заказа членов Вашей бригады, нужно предусмотреть в договоре Ваше право как основного подрядчика привлекать субподрядчиков без согласования или с предварительным согласованием с заказчиком. Отношения между Вами и членами бригады можно оформить в рамках гражданского или трудового права: Обращаем Ваше внимание, что ответственность перед заказчиком за некачественное выполнение работ субподрядчиком будет нести генеральный подрядчик ст. Для того, чтобы тексты договоров сформировались автоматически, нужно ответить на вопросы опросного листа и заполнить поля ввода. Вы вправе заключить договоры с каждым заказчиком печатной продукции, на любой срок, в том числе, на год. Срок действия договора указывается в разделе 2 договора. Договор подряда с физическим лицом может быть заключен на выполнение разовых, не систематических заказов. В противном случае велика вероятность переквалификации этого договора в трудовой ст. Организация, заключившая договор подряда с физлицом, признается налоговым агентом по НДФЛ пп. Если фактическая выплата имела место в декабре года, то могут быть сданы уточненные данные по страховым взносам и НДФЛ. В таком случае сдача уточненных данных за прошлые отчетные периоды применительно к описанной Вами ситуации не требуется. Если работник лично обязан выполнить работу по трудовой функции выполняет конкретный вид поручаемой ему работы в интересах, под управлением и контролем работодателя, в условиях подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, то такие отношения является трудовыми. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается ст. В случае заключения с ним гражданско-правового договора оказания услуг, подряда , существует вероятность переквалификации этого договора в трудовой ст. Это влечет административную ответственность организации по ст. Кроме того, организация будет обязана доначислить страховые взносы в ФСС РФ и пени за весь период работы. С лицами, которые создают объект авторского права, то есть иллюстратором и редактором, необходимо заключать договоры авторского заказа http: С верстальщиком возможно заключение договора возмездного оказания услуг http: Содержание услуг верстальщика указывается в п. Акты об исполнении обязательств по авторскому заказу и акт об оказанных услугах к возмездному оказанию услуг находятся в пакетах приложений к названным договорам. К сожалению, в настоящее время образец сметы в нашем сервисе отсутствует. Законодательством не предусмотрена определенная форма данного документа, но на практике подрядчик указывает наименование работ и предоставляемых им материалов, их стоимость, затраты труда и иные расходы. В календарном плане, находящемся по ссылке: Рекомендуем Вам оформить соглашение об установлении частного сервитута на земельный участок. По данному соглашению Собственник земельного участка предоставляет Пользователю право ограниченного пользования земельным участком сервитут. К сожалению, в нашем сервисе, необходимый вам шаблон не представлен. Для оформления отношений с удаленными Исполнителями рекомендуем воспользоваться следующими шаблонами: Согласно действующему законодательству, подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, если такой запрет прямо не установлен договором. Согласование сторонами предмета договора является существенным условием договора подряда. Чтобы впоследствии не возникло какой-либо неопределенности в понимании предмета договора, а также претензий со стороны Заказчика, рекомендуем Вам конкретизировать изготавливаемую вещь, с указанием ее конкретных характеристик, в том числе и внешнего вида, а также указать содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ. Это можно отразить непосредственно в договоре или в приложениях к нему. С уважением, команда FreshDoc. Юристы нашей компании оказывают помощь клиентам сервиса FreshDoc в рамках составления документов на нашем сайте, иных консультаций мы не предоставляем. Благодарим за использование нашего сервиса! Если предметом договора является создание программного обеспечения, рекомендуем Вам ознакомиться с шаблоном договора на создание программного обеспечения, расположенным по следующей ссылке: Все сопутствующие документы находятся в пакете приложений к вышеназванному договору. Техническое задание может быть оформлено как отдельным приложением, так и внесено в текст Договора. Важно только, чтобы оно было согласовано сторонами. В акте выполненных работ фиксируется факт и результаты приемки работы, соответственно, подписывать акты выполненных работ можно как после завершения каждого этапа работ если в договоре предусмотрено, что работы выполняются в несколько этапов , так и после завершения всех работ. Счёт на оплату составляется Подрядчиком Исполнителем для оплаты Заказчиком выполненных работ или для перечисления предоплаты аванса и, соответственно, момент его выставления будет зависеть также от того, какой порядок оплаты стороны согласуют в договоре - по факту сдачи-приемки всех выполненных работ или каждого этапа, с учетом предоплаты или без. Исходя из описанных Вами условий, предполагаем, что Вам необходим договор переработки давальческого сырья договор толлинга , шаблон которого, к сожалению, в нашем сервисе не представлен. По условиям договора толлинга давалец передает переработчику конкретные давальческие материалы с указанием их вида и количества, а переработчик обязан в конкретные сроки переработать полученное сырье и изготовить из него готовую продукцию. Договором может быть предусмотрена обязанность переработчика вернуть давальцу неиспользованные давальческие материалы, использовать в дальнейшем при новых заказах, либо его право их оставить себе с зачетом в стоимость вознаграждения переработчика. Несмотря на то, что договор толлинга основан на конструкции договора подряда, представленный в нашем сервисе договор требует доработки с учетом названных условий. Для деятельности аентства недвижимости по привлечению клиентов рекомендуем выбрать шаблон агентского договора, расположенный по ссылке: Вы верно выбрали шаблон для заключения договора подряда на сварочные работы. Если организация-заказчик не предлагает заключить временный или постоянный трудовой договор, то возможно заключение договора подряда для выполнения разовых работ: Гарантии и гарантийный срок на результат работ могут быть как прописаны, так и не прописаны в договоре; в последнем случае, подрядчик отвечает за качество работ на основании общих положений Гражданского кодекса РФ о договоре подряда. Гарантии, как правило, заключаются в бесплатном устранении неполадок и недоработок в произведенных работах. При заключении договора подряда с физлицом организация - заказчик выступает налоговым агентом и оплачивает с суммы по договору за исполнителя НДФЛ и страховые взносы. Обращаем внимание, что с пенсионером законно заключение временного трудового договора на любой срок до 5 лет ст. С шаблоном Трудового договора можно ознакомиться по ссылке: В случае регистрации ИП, исполнитель самостоятельно уплачивает свои налоги и взносы. По окончанию работ, если индивидуальный предприниматель больше не планирует вести предпринимательскую деятельность, он вправе зарегистрировать прекращение деятельности как ИП в ФНС по месту жительства. В то же время ИП имеет свои плюсы: Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя рекомендуем воспользоваться инструкцией и документами по ссылке: А будет ли физическое лицо уплачивать налоги по договору подряда? В чём будут плюсы и минусы создания ИП? Как мы указывали выше, при заключении договора подряда работодатель выступает налоговым агентом и оплачивает с суммы по договору за исполнителя НДФЛ и страховые взносы пенсионные и на медстрахование , то есть сам исполнитель не платит налоги и взносы, за него это делает организация — налоговый агент. Если по каким-либо причинам налоговый агент не смог удержать налог с выплаченного физлицу дохода, о невозможности удержания НДФЛ он сообщит физлицу и налоговому органу, а НДФЛ уплачивается физлицом на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Минусы создания ИП заключаются в обязанности самостоятельно исчислять и платить налоги и взносы за себя, представлять декларацию о доходах, что не исключает ошибки в расчетах, пропуски сроков оплаты налогов и сдачи отчетов в налоговые органы. Плюсы ИП заключаются в легализации систематического получения дохода, возможности оказывать услуги не только предприятию, но и населению, возможности оптимизировать налогообложение путем покупки патента п. Ваш выбор будет зависеть от наличия спроса на Ваши услуги со стороны граждан и возможности грамотно составлять отчеты самостоятельно или нести расходы на бухгалтера. Мы рекомендуем Вам рассмотреть два варианта. Вы можете заключить с подрядчиком Агентский договор на поиск клиентов, и предусмотреть в договоре оплату по факту исполнения обязательств в виде определенных процентов от суммы заключенного договора подряда. Шаблон Агентского договора расположен по ссылке: Также установить размер вознаграждения по Агентскому договору Вы можете в определенном проценте от размера предварительной сметы, расчет которой будет предоставлен Вам Принципалом при заключении договора. Закрепить такую обязанность за Принципалом Вы можете, прописав конкретные документы в пункте обязанностей принципала в разделе 3 Договора: Другим вариантом для Вас может быть заключение Договора подряда от своего имени, в котором Вам будет предоставлено право заключить Договор субподряда. Тогда Вы самостоятельно увеличиваете сумму Договора субподряда на сумму своего вознаграждения. Также обращаем Ваше внимание, что согласно п. Договор субподряда расположен по ссылке: Техподдержка Звонок по РФ бесплатный ICQ:
Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, техниче- ские паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. Подрядчик обязан вывезти принадлежащие до приемки работ, в определенный срок со дня приемки работ Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподряд- чиков. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим До- говором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: Сроки завершения отдельных этапов работ определяются планом-графиком работ. Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик — ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки. Акт приемки подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: По письменному соглашению Сторон. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. ДОГОВОР подряда на текущий ремонт нежилого помещения г. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8. Cкачать сейчас в формате DOC. Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: Договор Акт Возражение Доверенность Жалоба Апелляционная жалоба Кассационная жалоба Надзорная жалоба Частная жалоба Запрос Заявление Исковое заявление Встречное исковое Письмо Претензия Соглашение Ходатайство Прочие документы. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью. Договор бытового, арендного, строительного подряда.
Виховний план школи на рік
Шьем из джинсов своими руками фото
Как научиться целоваться с языком фото
Как настроить синхронизацию на айфоне
Где в витебске можно сдать макулатуру