Договор купли-продажи Товара
Стоимость договора и порядок оплаты
Цена Договора и порядок расчётов
Количество и срок поставки Товара определяются в согласованных Cторонами заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами. Товар должен отвечать по качеству ГОСТам ТУ и техническим требованиям Российской Федерации, с подтверждением качества сертификатом паспортом качества завода-изготовителя. Периодичность размещения Заявок определяется Покупателем по собственному усмотрению. В случае невозможности принятия Заявки Покупателя к исполнению полностью или частично Поставщик в течение 1 одного рабочего дня с момента получения ее копии по электронной почте или факсу письменно на электронной адрес или факс извещает об этом Покупателя с приложением своих письменных мотивированных возражений. Заявка с момента ее подписания Сторонами становится приложением к Договору и его неотъемлемой частью. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязуется поставлять Товар в топливозаправщиках путем поставки Товара автомобильным транспортом до наладочной испытательной площадки Покупателя по адресу: Россия, Хабаровский край, г. Количество Товара по типовой Заявке - от 1 до 16 тонн. Срок поставки Товара не может превышать 2 двух рабочих дней с момента подписания Заявки с обеих Сторон. Поставщик в срок не позднее 1 одного рабочего дня с момента готовности поставки Товара направляет Покупателю уведомление факсом либо по электронной почте. Моментом поставки Товара считается момент подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ Одновременно с Товаром Поставщик поставляет Покупателю следующие документы: Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям Договора, а также нормативной документации на данный вид Товара и подтверждается сертификатом соответствия паспортом качества на каждую партию данного вида Товара. Приемка поставляемого Товара производится в два этапа: Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем методом забора пробы Товара из топливозаправщика Поставщика для проверки на чистоту и включает в себя осмотр сопроводительной документации, на предмет отсутствия несоответствий. Приемка Товара по количеству производится при надлежащем качестве Товара в топливозаправщики Покупателя по счетчику нефтепродуктов, установленному в топливозаправщике Покупателя. В случае отсутствия несоответствий условиям Договора по результатам приемки Товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ В случае выявления Покупателем недостачи Товара или поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о факте недостачи или обнаружении некачественного Товара в течение 1 одного часа после обнаружения этих фактов по эл. Под недостачей Стороны понимают разницу между количеством Товара, указанным в накладной, и количеством, определенным при приемке Товара получателем, уменьшенную на установленную соответствующим ГОСТ Р 8. Нормы естественной убыли при транспортировке определяются на основании Постановления Госснаба СССР от В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки. За нарушение срока поставки Товара, указанного в Заявке п. За нарушение срока оплаты указанного в п. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как: При наступлении упомянутых в настоящем пункте обстоятельств исполнение Сторонами обязательств по Договору откладывается на период времени, соразмерный продолжительности действия таких обстоятельств , но не более одного месяца с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти дней с момента наступления таких обстоятельств известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и предполагаемом сроке действия упомянутых обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов будут являться документы, выданные Торгово-промышленной палатой территориальными отделениями. Неуведомление несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спорные вопросы Сторон подлежат разрешению арбитражным судом по месту нахождения ответчика. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя, при этом Покупатель обязан оплатить Поставщику Товар фактически поставленный до получения извещения Покупателя об отказе от исполнения Договора. Извещение должно быть направлено Поставщику в срок не позднее 10 десяти дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Изменение стоимости Товара не допускается в течение 3 трех месяцев с момента заключения Договора. По истечении 3 трех месяцев договорная стоимость может быть изменена в случае изменения объективных экономических факторов влияющих на формирование отпускной цены производителя на топливо ТС Такое изменение должно быть оформлено дополнительным соглашением Сторон к Договору. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй - у Поставщика. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора. Все уведомления и сообщения Сторон, направляемые после заключения Договора, и связанные с его исполнением , изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Для ускорения согласования Заявок допускается согласование Заявок по электронной или факсимильной копии с обязательством Сторон подписать оригинальные экземпляры документов и передать их другой Стороне, согласно условиям Договора. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о реорганизации, ликвидации юридического лица, об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. За наличие в Договоре недостоверной информации ответственность в форме возмещения убытков несет Сторона, предоставившая данную недостоверную информацию. Стороны по Договору не имеют права передавать свои права или обязательства третьим лицам без предварительного письменного согласия второй Стороны. Представитель Поставщика Представитель Покупателя. Стоимость Товара без НДС, в руб. От лица Поставщика От лица Покупателя. Полное название Покупателя и его адрес: Полное название Поставщика а и его адрес: Члены комиссии предупреждены о том , что они несут ответственность за подпись акта, содержащего данные, не соответствующие действительности. От Поставщика От Покупателя. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Комсомольск -на- Амуре, ул. Кол-во Стоимость Товара без НДС, в руб. Акт составлен комиссией, в составе: Должность Доверенность дата номер Полное название Покупателя и его адрес:
Твердая цена договора - ГК РФ , допуская возможность ее установления, с одной стороны, защищает интересы заказчика, не позволяя подрядчику увеличивать в т. Соответствует ли теория практике — об этом пойдет речь в нашей статье. Суммы выплат по договору при изменении объемов работ относительно заявленных в смете. При этом цена может быть зафиксирована различными способами, самыми распространенными из которых являются:. При этом стороны на основании норм ст. Твердая цена может быть предусмотрена практически любым договором, в т. Примерами формулировок положений, закрепляющих такой способ фиксации цены работ, могут быть следующие:. Иногда в договорах встречается неоднозначная формулировка — ориентировочная цена, взгляды судов на которую также не всегда сходятся. Так, суды трактуют ориентировочную цену как:. Во втором случае предполагается, что по общему принципу цена не подлежит изменению ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения вне зависимости от фактического объема выполненных работ и понесенных подрядчиком расходов, какая бы из сторон договора ни предъявила это требование. В случае несогласия заказчика увеличить сумму оплаты по договору вторая сторона будет правомочна на отказ от его выполнения. Если в договоре нет прочих указаний, принимается, что цена работ твердая п. В госконтракте цена работ должна быть твердой и не может изменяться в течение срока его исполнения, кроме как по соглашению сторон в установленных законом случаях п. Несмотря на разъяснения, представленные в совместном письме от ВАС РФ не обозначил, что используемый им подход применяется только в рамках правоотношений, возникающих при исполнении госконтрактов. Юридическое значение твердой цены состоит в обеспечении защиты законных интересов обеих сторон и подрядчика, и заказчика соответственно на получение или выплату конкретной суммы, даже если стоимость фактически выполненных работ или их объем будут отличаться от согласованных в договоре. Тем не менее при разрешении вопроса об экономии подрядчиком средств у судов существуют 2 противоположные позиции:. Если же условиями контракта определено, что должны быть использованы конкретные материалы, то их замена без согласования с заказчиком также не рассматривается как экономия подрядчика постановление ФАС Северо-Западного окр. Хотя и здесь есть противоположное мнение например, постановление ФАС Западно-Сибирского окр. Если вторая сторона не согласна пересмотреть цену, подрядчик может расторгнуть договорные отношения. При этом закон не указывает, на каком конкретно этапе подрядчик может обратиться с этим вопросом ко второй стороне договора. Хотя судебная практика показывает: При вынесении решений по данному вопросу суды также не приходят к общему знаменателю. Так, высказываются следующие мнения:. Также надлежит учесть, что допработы по договору с твердой ценой могут оплачиваться только при условии существования допсоглашения сторон о согласовании таких работ или доказанности необходимости незамедлительного произведения действий в интересах заказчика например, решение АС г. При отсутствии ответа заказчика на уведомление о необходимости проведения допработ подрядчик обязан приостановить их. В противном случае он не может претендовать на их оплату п. Локально-сметные расчеты, подписанные сторонами, не являются актами выполненных работ и не могут быть обоснованием согласования и принятия работ, т. Кроме того, даже включение в акт приемки допработ, исполненных подрядчиком при несоблюдении им требований п. Самый удобный и однозначный способ изменить цену договора, в т. Однако даже в отсутствие допсоглашений или корректировок в смете суды могут признать основанием для изменения цены:. Сторонам следует иметь это в виду, если возникнут разногласия по вопросу фиксации изменений твердой цены договора. Если заказчик намеревается требовать уменьшения твердой цены по договору за выполненные работы через суд, ему надлежит позаботиться о наличии исходных документов, в которых были бы зафиксированы выявленные при приме работы или в процессе эксплуатации объекта на гарантийном сроке дефекты например, решение АС Белгородской обл. Итак, по своей правовой природе твердая цена — это размер вознаграждения, который не может быть изменен в одностороннем порядке или по желанию одной из сторон. Однако суды все же производят оценку фактических обстоятельств каждого дела, чтобы установить, каким образом должны быть оплачены услуги подрядчика — по их реальной стоимости или по цене договора. Кроме того, при разрешении споров с участием бюджетных учреждений наметилась тенденция, когда из 2 вариантов оплаты по твердой цене госконтракта или по фактической стоимости работ суды выбирают меньшую по размеру, мотивируя это обоснованным расходованием бюджетных средств. Исковая давность Договоры Собственность и вещные права Административные дела Инкотермс Акционерные общества АО Роспотребнадзор Торговля Защита прав потребителей Интеллектуальная собственность Ответственность Гражданские дела Уголовные дела Прокуратура Экспертиза Судебные дела Исполнительное производство Арбитражные дела Перевозки Подсудность и подведомственность Тайна Представительство и доверенности Кредиты и взыскание долгов Юридические лица Теория права Обязательства Гражданско-правовая ответственность Сделки Гражданские права Банкротство Банк Кадры Строительство Социальное обеспечение Лицензирование Физические лица ККТ Правоспособность и дееспособность Аудиторская деятельность Урегулирование споров Иностранные граждане и организации МРОТ Защита конкуренции Таможенное оформление Недвижимость Возмещение вреда Валютное регулирование Налоги Расчеты ГИБДД Предпринимательская деятельность Экологическая безопасность Госзакупки и тендеры Торги и конкурсы. Агентский договор Административный договор Договор аренды Договор безвозмездного пользования Договор возмездного оказания услуг Договор доверительного управления Договор долевого участия ДДУ Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки груза Договор перевозки пассажиров Договор переуступки Договор поручительства Договор поставки Договор розничной купли-продажи Договор строительного подряда Договор финансовой аренды лизинг Договор франчайзинга Договор фрахтования Договор хранения Договорные споры Дополнительное соглашение Заключение договора Изменение и прекращение договора Исполнение договора Оферта и акцепт Понятие и условия договора Предварительный договор Стороны договора Форма договора. Что такое твердая цена договора согласно ГК РФ? При этом цена может быть зафиксирована различными способами, самыми распространенными из которых являются: Примерами формулировок положений, закрепляющих такой способ фиксации цены работ, могут быть следующие: Так, суды трактуют ориентировочную цену как: Возможность пересмотра указанной в договоре цены, а не как приблизительную цену. Занимая такую позицию, суды апеллируют к тому, что при отсутствии других указаний цена считается твердой, а ориентировочно установленная цена к таким указаниям не относится постановление ФАС Западно-Сибирского окр. В обоснование такой позиции суды приводят аргумент, что ориентировочно рассчитанная цена — это открытая и подлежащая дальнейшим корректировкам цена определение ВАС РФ от Госзаказчиком был принят результат работы, которая была оплачена по указанной в контракте твердой цене. Подрядчик в рамках госконтракта организовал перевозку граждан, число которых было несколько меньше, чем указывалось в контракте, и получил за это меньшую оплату, что послужило причиной обращения в суд. Его требования не были удовлетворены, т. Тем не менее при разрешении вопроса об экономии подрядчиком средств у судов существуют 2 противоположные позиции: Подрядчик имеет право получить оплату по договору в полном объеме, если вторая сторона не докажет, что уменьшение стоимости работ связано с дефектами их исполнения например, постановление ФАС Северо-Кавкзазского окр. Цена договора должна быть оплачена с учетом реальных расходов подрядчика. Например, подрядчик должен доказать, что разница между твердой ценой контракта и реальной стоимостью работ — это экономия подрядчика в том смысле, которым данный термин наделяет ст. Так, высказываются следующие мнения: Однако даже в отсутствие допсоглашений или корректировок в смете суды могут признать основанием для изменения цены: Переписку между сторонами например, постановление ФАС Московского окр. Выполнение заказчиком действий, свидетельствующих о согласовании им дополнительных выплат. Например, перечисление денег в счет оплаты допработ например, постановление ФАС Северо-Западного окр. Получить e-mail уведомление об ответе. ООО Ликвидация закрытие ООО Гендиректор управляющий ООО Устав ООО учредительные документы Сделки и договоры ООО Учредители участники ООО Регистрация открытие ООО Юридический адрес ООО Название ООО Печать ООО ОКВЭД ООО Доли в ООО Выход из ООО Уставный капитал ООО Закон об ООО Скачать документы ООО Имущество и денежные средства ООО Прибыль и дивиденды ООО Обособленные подразделения ООО Работники кадры ООО Общее собрание участников ООО Ответственность ООО Реорганизация ООО Совет директоров Сроки. Исковая давность Срок исковой давности Договоры Договор поставки Договор купли-продажи Договор аренды Договор розничной купли-продажи Дополнительное соглашение Договор перевозки груза Договор фрахтования Договор перевозки пассажиров Договор финансовой аренды лизинг Агентский договор Договор комиссии Договор поручительства Договор возмездного оказания услуг Изменение и прекращение договора Административный договор Договор строительного подряда Договор переуступки Предварительный договор Договор займа Договор концессии Договор безвозмездного пользования Договор франчайзинга Договорные споры Оферта и акцепт Исполнение договора Форма договора Стороны договора Договор мены Договор долевого участия ДДУ Договор залога Договор оказания услуг Собственность и вещные права Регистрация прав Хозяйственное ведение и оперативное управление Залог имущества Защита права собственности Общая долевая и совместная собственность Признание права собственности Единый госреестр недвижимости ЕГРН Переход прав Собственность и вещные права Правомочия и риски Возникнование права собственности Добросовестный приобретатель Защита вещных прав Прекращение права собственности Понятие права собственности Объекты прав Административные дела Протокол об административном правонарушении Административные правонарушения Постановление об административном правонарушении Административные наказания Договор доверительного управления Ходатайства Кассация Инкотермс Акционерные общества АО Публичное акционерное общество Общее собрание АО Уставный капитал АО Акционеры Совет директоров АО Реорганизация АО Акции и прибыль АО Аффилированные лица Роспотребнадзор Торговля Защита прав потребителей Интеллектуальная собственность Интеллектуальные права Коммерческое обозначение Защита интеллектуальной собственности Патентное право Лицензионный договор Авторское право Товарный знак Промышленный образец Фирменное наименование Ответственность Гражданские дела Апелляция Надзор Мировое соглашение Судебные расходы Гражданское судопроизводство Сроки Исковое заявление Кассация Возражение и отзыв на иск Обеспечение иска Доказательства Ходатайства Производство по КАС РФ Уголовные дела Уголовная ответственность Надзор Кассация Сроки Доказательства Преступления Наказания Прокуратура Экспертиза Экологическая экспертиза Судебная экспертиза Экспертиза производства Транспортная экспертиза Медицинская экспертиза Санитарная экспертиза Пожарная экспертиза Судебные дела Кассация Надзор Примирение сторон Ходатайство Судебные расходы Судебный контроль Исковое заявление Доказательства Судебная экспертиза Исполнительное производство Исполнительный лист Арбитражные дела Мировое соглашение Судебные расходы Обеспечение иска Доказательства Сроки Исковое заявление Защита конкуренции Кассация Возражение и отзыв на иск Перевозки Транспортная экспедиция Подсудность и подведомственность Тайна Коммерческая тайна Служебная тайна Представительство и доверенности Кредиты и взыскание долгов Юридические лица Реорганизация Регистрация Учредительные документы и выписки Некоммерческие организации Ревизия Ликвидация Филиалы и дочерние общества Деловая репутация Виды юрлиц Турагентства Теория права Обязательства Прекращение обязательств Обеспечение обязательств Перемена лиц в обязательстве Ответственность за неисполнение обязательств Виды обязательств Стороны обязательства Гражданско-правовая ответственность Субсидиарная ответственность Неустойка Сделки Недействительность сделок Общие понятия о сделках Форма сделки Гражданские права Банкротство Банкротство физических лиц Конкурсное производство Банк Банковские счета Банкоские вклады Банковские договоры Центробанк РФ Кадры Материальная ответственность Трудовой договор Должностные инструкции Прием на работу Трудовая книжка Отпуск Испытательный срок Рабочее время Персональные данные Увольнение Аттестация Стаж Заработная плата Больничный Командировки Кадровое делопроизводство Поощрения и взыскания Время отдыха Совместительство Трудовые споры Компенсация, возмещение Профессиональные стандарты Медосмотр Иностранные работники Строительство Социальное обеспечение Пенсия и стаж Пособие по временной нетрудоспособности Пособия по уходу за ребенком Лицензирование Физические лица Воинская обязанность Защита чести и достоинства ККТ Правоспособность и дееспособность Аудиторская деятельность Урегулирование споров Медиация Досудебное урегулирование Иностранные граждане и организации МРОТ Защита конкуренции Таможенное оформление Недвижимость Квартиры Земельные участки Договоры о недвижимости Возмещение вреда Документы о возмещении вреда Моральный вред Случаи причинения вреда Общие положения Ущерб в трудовых отношениях Ущерб при ДТП Вред здоровью Валютное регулирование Налоги Общая система налогообложения ОСНО ЕНВД Упрощенная система налогообложения УСН НДФЛ Расчеты ГИБДД Предпринимательская деятельность Экологическая безопасность Госзакупки и тендеры Торги и конкурсы.
Расписание 147 автобуса красноярск
Рамка для 2 din автомагнитолы хендай туссан
Алиса знаетчто делать новые серии 2016
Клиенты бюро переводов
Какой сканер для автомобиля выбрать