СТО СТД 146-2009 Договор подряда на электромонтажные работы
Документы
Типовой договор на электромонтажные работы
Договор на проведение электромонтажных работ. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете Приложение 1 , по адресу: Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно: Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ. Возможность доступа к объекту для всех членов бригады с 9: Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется. При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала. Оплата производится в рублях. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относят: Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком. Электропроводка для дома от. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора. Права и обязанности сторон. Порядок приемки и оплаты работ. Реквизиты и подписи сторон. О нас Электропроводка своми руками из чего складывается стоимость работ Фото работ Прайс Услуги Контакты Контур заземления Услуги по обогреву Договор подряда Новости Главная Удаленное GSM управление отоплением. Сайт создан на Setup.
Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определенном сторонами размере в течение 5 пяти календарных дней с момента согласования сметы на работы. Оплата работ производится после их выполнения наличным или безналичным расчетом. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приемке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приема-передачи в соответствии с п. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом установленных настоящим договором требований;. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесенных расходов. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. Приемка работ производится в течение 3 трех рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные ей в связи с оплатой экспертизы расходы. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы затопление, хищение и т. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;. Своевременное не позднее пятнадцати дней после выявления устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 два года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по экземпляру для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается Арбитражным судом Курской области. Главная О компании Услуги Прайсы Наши объекты Контакты. Установка опор ЛЭП Электрощиты Заземление Новости. Стоимость работ и порядок расчетов. Права и обязанности сторон. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам; 3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 3. Обеспечить объем работ по настоящему договору. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом установленных настоящим договором требований; 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора; 3. Приемка завершенных работ 4. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 5. Своевременное не позднее пятнадцати дней после выявления устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта; 5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
Структура состав арбитражных судов
Мини погреб своими руками
Прохождение игры способ
Сделать фото машины
Дом детский сделанный своими руками