Договор на выполнение проектных работ
Договор № 11/05/11 проектирования индивидуального жилого дома
Типовой договор на проектирование (образец)
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3. В случае если какой-либо из указанных в п. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 9. Определения и понятия В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения: Акт сдачи-приемки проектной документации далее - ПСД - документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ. Оформляется Исполнителем, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дни - календарные дни. Дефектная смета - документ, оформляемый в случае, если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД. Составляется Заказчиком совместно с Исполнителем. В дефектной смете отражаются все обнаруженные недостатки и, кроме прочего, определяются даты их устранения. Календарный план выполнения работ - документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работ. Качество проектной документации - требования, предъявляемые техническим заданием, ТУ, СНиП, государственными стандартами, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, условиями настоящего Договора. Накладная - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой документации. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Недостатки дефекты - допущенные отступления от требований к качеству ПСД. Объект - общее имущество многоквартирного дома по адресу: Отчетный период - календарный месяц с первого по последний день месяца включительно. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором. Проектная документация ПСД - совокупность документов расчетов, чертежей и т. Техническое задание - перечень требований, условий, целей, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Исполнителю. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по разработке и согласованию в установленном порядке ПСД далее - Работы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Проектная документация, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям технического задания, ТУ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления проектной документации. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. В цене Договора учтены все расходы за изготовление проектной документации согласно Техническому заданию. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных актов сдачи-приемки ПСД. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 5 пяти банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки ПСД в соответствии со ст. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Договору не производится. Сроки выполнения работ 4. В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость изменения сроков выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору. Если необходимость в увеличении сроков выполнения работ возникла по вине одной из Сторон, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные Исполнителем работы в соответствии со статьями 3 и 7 настоящего Договора исходя из стоимости работ, определенных в п. Производить приемку разработанной проектной документации от Исполнителя, проверять и подписывать соответствующие акты сдачи-приемки ПСД. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных п. Рассмотреть в десятидневный срок с момента получения мотивированное ходатайство Исполнителя об увеличении срока проведения работ по Договору. Осуществлять контроль за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованными сторонами сроками выполнения работ. Контролировать сроки выпуска и комплектность документации, а также соответствие разрабатываемой проектной документации выданному техническому заданию и условиям Договора. Оплатить фактически выполненные Исполнителем работы в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с п. Произвести окончательный расчет за выполненные по Договору работы в установленном Договором и действующим законодательством РФ порядке. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего Договора. Выполнить все работы разработка и согласование ПСД по настоящему Договору собственными силами в соответствии с техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, условиями настоящего Договора. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Обеспечить устранение в согласованные с Заказчиком сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему Договору, в соответствии с п. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации и города Москвы. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию. Устранять замечания и дополнять документацию в течение 5 рабочих дней и за собственный счет после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и состава документации до получения согласования. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненной документации и за срыв сроков в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, статьей Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора проектную документацию без письменного согласия Заказчика. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. Отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ в случае несоблюдения им п. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Исполнителем работ. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему Договору. Получить оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности, определенные действующими правовыми актами РФ и города Москвы. Порядок сдачи и приемки документации 7. Состав документации, выполняемой по настоящему Договору, определяется техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, условиями настоящего Договора. Сдача разработанной и согласованной в установленном порядке проектной документации осуществляется в сроки, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора. Готовность проектной документации как результата работ по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки ПСД, который оформляется в следующем порядке: После выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной Акт сдачи-приемки ПСД подписанный со своей стороны с приложением комплектов готовой документации в количестве согласно техническому заданию. Сметная документация предоставляется в печатном виде и на электронном носителе в формате Excel. Подписание Заказчиком оформленной Исполнителем накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной документации. Приемка Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 десяти рабочих дней с момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки ПСД или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Моментом перехода права собственности на проектную документацию к Заказчику является дата подписания Акта сдачи-приемки ПСД Сторонами. После истечения указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям настоящего Договора, технического задания, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов города Москвы, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. В случае досрочного прекращения работ по настоящему Договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им в полном объеме документацию на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость. Гарантийный срок на ПСД начинается с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки ПСД и составляет 1 год. Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет дефектную смету, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектная смета должна быть составлена не позднее 5 пяти дней со дня обнаружения недостатков. Для участия в составлении дефектной сметы, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 2 двух дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя. При отказе Исполнителя от составления или подписания дефектной сметы Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Исполнителя. В случае выявления отсутствия вины Исполнителя независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 двух дней с момента подписания Дефектной сметы. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя объекту, для которого разрабатывалась данная ПСД, вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в период Гарантийного срока, возмещается за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД, и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Договором, статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, действующим законодательством РФ и города Москвы. Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, понесенные им по вине Исполнителя. Неустойка пени, штраф начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока оплаты выполненных работ. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования Претензии другой Стороной. Суммы неустойки пени, штрафов , предусмотренные настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки пени, штрафа либо письма с обоснованием незаконности выставления штрафных санкций он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии со способом обеспечения исполнения Договора банковская гарантия либо в судебном порядке. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств. Если Исполнитель не устраняет недостатки в сроки, определяемые дефектной сметой, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Исполнителя в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 пяти календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 десяти календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств неопределенной силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Обеспечение исполнения обязательств Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных п. Способ обеспечения обязательств Исполнителя - банковская гарантия безотзывная. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств Исполнителя. В случае продления срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств Исполнитель обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Договора соразмерно увеличению срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств. Обеспечение исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии оригинала , составленной с учетом требований ст. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения Исполнитель на все время действия Договора должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по п. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в установленном порядке. При возникновении между Исполнителем и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Исполнителя - обе стороны поровну. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 десяти дней с момента получения. Срок действия Договора Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору за исключением выполнения обязательств в период Гарантийного срока. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Порядок расторжения Договора Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Ответственность за сохранность выполненных работ до момента прекращения действия Договора несет Исполнитель. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления предложения о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу ст. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Приложения к Договору Приложение N 1 - Техническое задание. Адрес электронной почты Заказчика: Адрес электронной почты Исполнителя: В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в срок 1 один рабочий день. Спам, ненормативная лексика, всевозможные рекламные материалы, информация не соотвествующая действительности и запрещеная законодательством РФ - будет удаляться администрацией сайта.
Данный образец проектного договора предусматривает заключение соглашения между двумя юридическими лицами на разработку проектной документации для устройства навесного вентилируемого фасада. Октябрьский 24 в г. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов. Все изменения по исходным данным направлять Исполнителю в течение 2 двух рабочих дней с момента принятия Заказчиком соответствующего решения. Обеспечивать финансирование работ, выполняемых Исполнителем, в соответствии с. В соответствии с условиями настоящего Договора осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ. В случае приостановления работ по настоящему Договору или досрочного расторжения Договора возместить Исполнителю связанные с этим расходы. Приостановить действие настоящего Договора или досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п. Осуществлять по поручению Заказчика, по отдельному договору, авторский надзор за строительством в соответствии с действующим законодательством Украины. Привлекать для выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, другие организации и обеспечивать координацию их деятельности. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон при наличии обстоятельств:. Решение о пересмотре сроков выполнения работ с обоснованием причин оформляется дополнительным соглашением либо подписанием нового календарного плана работ Сторонами, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплату выполненных проектных работ Заказчик производит в течение 3 трех банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и передачи проектной документации по выполненному этапу работ с учетом проведенных ранее авансовых платежей в соответствии с п. Корректировка Документации, связанная с изменением Исходных данных или Задания на проектирование или принципиальных решений проекта выполняется Исполнителем по Дополнительному соглашению к данному Договору. Приемка и сдача документации оформляется подписанием Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:. По завершении этапа проектных работ Исполнитель передает Заказчику по накладным Документацию в 4 четырех экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 двух экземплярах. Заказчик в течение 3 трех календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных проектных работ должен принять работу, подписать акты и 1 один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Исполнителю. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае все исправления в работе производятся за счет Исполнителя. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, оговоренных настоящим Договором, Заказчик обязан досрочно принять выполненные работы и оплатить их на. Исполнитель несет ответственность за сроки выполнения и качество разрабатываемой Документации, в том числе за недостатки, выявленные в процессе строительства Объекта. Заказчик несет ответственность за сроки передачи Исполнителю исходных данных для проектирования, их полноту и своевременное финансирование работ. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством Украины в Хозяйственном суде Днепропетровской области. До передачи спора на рассмотрение в судебные органы Стороны обязаны соблюдать порядок, установленный данным Договором и порядок досудебного урегулирования споров установленный действующим законодательством Украины. Документация, выполненная Исполнителем, является собственностью Заказчика и не может быть использована Исполнителем полностью или частично без получения письменного разрешения Заказчика. Заказчик по своему усмотрению распоряжается выполненной и оплаченной по настоящему Договору проектной документацией. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств в полном объеме. Срок выполнения работ по настоящему Договору исчисляется с момента получения первого авансового платежа Исполнителем на условиях и в сроки, оговоренные п. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть Договор по таким обстоятельствам:. Исполнитель вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть настоящий Договор по таким обстоятельствам, но не более чем на срок действия таких обстоятельств:. Сторона, принявшая решение о приостановке работ или расторжении договора сообщает об этом письменно другой Стороне не менее чем за 15 пятнадцать календарных дней до ввода в действие такого решения, и, если в течение этого срока обстоятельства, обусловившие такое решение, существенно не изменились, Сторона, проявившая инициативу, вправе расторгнуть Договор или дополнительное соглашение к нему. В случае досрочного расторжения договора в том числе по форс-мажорным обстоятельствам Заказчик обязан принять от Исполнителя все выполненные по настоящему Договору работы и оплатить их по договорным ценам. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение явилось следствием чрезвычайных и неотвратимых событий, независящих от воли Сторон, возникших после вступления в силу данного Договора, и которые нельзя было предвидеть в момент его заключения, а именно: При наступлении указанных выше обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 трех рабочих дней в письменном виде известить о них другую Сторону о начале, продолжительности оценочной и прекращении таких обстоятельств. В случаях, предусмотренных п. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае. При изменении технических показателей проекта стоимость проектных работ подлежит корректировке путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью последнего. Исполнитель передает Заказчику Документацию в количестве 4 четырех экземпляров. Дополнительные экземпляры Документации предоставляются по просьбе Заказчика за дополнительную плату. Скачать типовые договора проектирования в комплекте 2 шт. Юридическая консультация онлайн 8 звонок бесплатный. Бизнес идеи Регистрация бизнеса Составление договоров Новости Полезное Юридическая поддержка Бухгалтерская поддержка Сопроводительные документы. Кредит на бизнес Арбитраж Вопрос-ответ Госзакупки. Обязанности и права Сторон 2. Обеспечивать финансирование работ, выполняемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора. Выполнять функции Генпроектировщика при проектировании Объекта. Срок выполнения работ 3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон при наличии обстоятельств: Стоимость работ и порядок расчетов 4. Договорная стоимость поручаемых Исполнителю проектных работ, оговоренных в п. Порядок сдачи и приемки работ 5. Приемка и сдача документации оформляется подписанием Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке: В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, оговоренных настоящим Договором, Заказчик обязан досрочно принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Договора. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров 6. В соответствии с условиями настоящего Договора: Права собственности на проектную документацию 7. Срок действия настоящего договора 8. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть Договор по таким обстоятельствам: Исполнитель вправе приостановить действие настоящего Договора или расторгнуть настоящий Договор по таким обстоятельствам, но не более чем на срок действия таких обстоятельств: Изменение условий настоящего договора 9. К настоящему Договору прилагаются: Юридические адреса и реквизиты Сторон Исполнитель Заказчик ООО "Инженермастер" ООО "Москваспецстрой" г. Литейная, дом 2 оф. Сальникова, дом 33 оф. Скачать бесплатное приложение "Юрист24". Авторского права договор Агентский договор Аренды договор Безвозмездного пользования договор Брачный договор Дарения договор Дилерский договор Займа договор Залога договор Комиссии договор Контрактации договор Кредитный договор Купли-продажи договор Лицензионный договор Материальной ответственности договор Мены договор Найма договор Оказания услуг договор Перевозки договор Подряда договор Поручения договор Поставки договор Примирения договор Проектирования договор Проката договор Страхования договор Трудовой договор Управления договор Уступки права требования договор Учредительный договор Хранения договор. Договор найма квартиры между физическими лицами. Договор безвозмездного пользования жилым помещением квартирой. Договор займа между юридическим и физическим лицом. Договор ответственного хранения товара. Трудовой договор с продавцом. Договор материальной ответственности с водителем экспедитором. Договор уступки права требования. Договор займа между физическими лицами. Трудовой договор работника с индивидуальным предпринимателем. Что должен знать заемщик про кредитный договор. Как правильно расторгнуть договор дарения. Согласие на отчуждение недвижимости — в каких случаях оно требуется. Регистрация договора дарения недвижимости - как это происходит. Договор займа под залог недвижимости. Составляем письменное обращение в страховую компанию. Отмена дарения на практике — насколько это возможно? Договор о разделе дома и земельного участка между супругами. Podcasts RSS Mobile Newsletter Webcasts. Бизнес планы Регистрация бизнеса Составление договоров Полезное Юрподдержка Бухгалтерская поддержка Карта сайта Контакты Новости. База оформленных договоров При использовании материалов сайта активная ссылка на dogovorload.
Googoosha перевод слова на русский скачать видео
Тепловентилятор marta mt 2507 электрическая схема
Организационно экономическая структура менеджмента
Генеральный план спортивного комплекса
Как составить психологический портрет ребенка